Выбор субподрядной организации для выполнения работ на поставку и монтаж тепломеханического оборудования ЦТП (центрального теплового пункта) ЛС 201 и на теплоизоляционные работы ТМ ЛС 202

Участники предоставляют в составе предложения следующие документы и сведения на электронный адрес: smp.760@yandex.by - наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя); место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя); учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя), банковские реквизиты, тел./факс, адрес электронной почты; - ценовое предложение (обоснование и расчет цены (смету)) с указанием метода расчета, с включением всех затрат, налогов и сборов, согласно утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553; график производства работ; график платежей; гарантийные обязательства; информацию о сроках выполнения работ (сроки выполнения работ должны быть указаны в календарных днях); - заявление о согласии на возмещение генподрядных услуг в размере 14,74 % от стоимости строительных, специальных, монтажных работ, выполненных субподрядчиком в периоде, принятом за расчётный, с учётом налога на добавленную стоимость; - копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя; - копию аттестата соответствия, дающего право осуществлять деятельность по предмету закупки, выданного в случаях и порядке, установленных законодательством; - копии сертификатов соответствия (в случае обязательной сертификации работ); - копии квалификационных аттестатов сотрудников участника (на данный вид работ); - заявление участника о соответствие требованиям, установленным в абзаце втором-десятом части первой согласно пункту 11 главы 2 «Положение о закупках товаров (работ, услуг) за счёт собственных средств», утверждённых Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168; - заявление участника о том, что данный претендент не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом, не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности либо прекращении деятельности индивидуального предпринимателя; - информацию об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года; - деловая репутация участника отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения работ (не менее 3-х отзывов за последние 3 года); - реестр исполненных (с учетом правопреемства) договоров о выполнении сопоставимых по цене работ (оказании услуг), составляющих предмет закупки, или аналогичных работ (услуг), содержащий в том числе сведения о заказчиках, предмете договора, сроках его исполнения и цене (не менее 3 договоров); - наличие системы управления качеством, подтвержденной копией сертификата соответствия СТБ ISO 9001-2015, либо приказ о внедрении СМК на предприятии.